AusschreibungsRadar

Stammdaten

Auftraggeber: GK Software SE
Veröffentlicht: 20.05.2022
Frist (Submission): 31.05.2022
Notice-Typ: Ausschreibung
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung (national)
CPV-Code: 45 — Bauleistungen
Branche: Bauwesen & Infrastruktur
Rechtsgrundlage: VOB (Bauleistungen)

Beschreibung

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: GK Software SE; Straße, Hausnummer: Waldstraße 7; Postleitzahl: 08261; Ort: Schöneck; Land: DE; Telefon: +49 37464840; Fax: +49 374648415; Internet-Adresse: www.gk-software.com; E-Mail: info@gk-software.com b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Installationsarbeiten Heizung, Lüftung, Sanitär e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Hempelsche Fabrik; Straße, Hausnummer: Hofwiesenstraße 14; Postleitzahl: 08527; Ort: Plauen; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: LOS 118 - Installation Heizung, Lüftung, Sanitär g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.07.2022, Ende: 30.07.2023, Fertigstellung 1.BA 23.12.2022 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2565994/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.05.2022, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.06.2022 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Schlosser-Ingenieur-Consult GmbH; Straße, Hausnummer: Syrauer Straße 4; Postleitzahl: 08525; Ort: Plauen OT Kauschwitz; Land: DE; Telefon: +49 374157000; Fax: +49 3741570090; E-Mail: post@ib-schlosser.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 31.05.2022, 10:00 Uhr; Ort: Schlosser-Ingenieur-Consult GmbH, Syrauer Straße 4, 08525 Plauen OT Kauschwitz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter t) Sicherheiten: 5% der Auftragssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 52 Tage. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

Vergabe-Status

Vergabe-Status: Vergabeergebnis liegt uns nicht vor

Verfahrensverlauf — alle 3 Veröffentlichungen

Ausschreibung · Frist: 31.05.2022
Wertung
Vergabeergebnis

Hinweis zur Verwendung: Dieser Auszug fasst die zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Daten zur Vergabe zusammen. Quelle der Daten ist oeffentlichevergabe.de (Beschaffungsamt des BMI), vermittelt durch AusschreibungsRadar. Der Auszug ist eine unverbindliche Aufbereitung öffentlich zugänglicher Bekanntmachungen und keine Urkunde im Sinne der ZPO. Für rechtsverbindliche Zwecke ist immer die Original-Bekanntmachung unter dem oben angegebenen Permalink heranzuziehen. Daten können sich nach dem Erstellungszeitpunkt geändert haben (Folgeversionen, Stornierungen, Korrekturen).