AusschreibungsRadar

Stammdaten

Auftraggeber: Gemeinde Schönheide
Veröffentlicht: 24.05.2023
Notice-Typ: Ausschreibung
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung (national)
CPV-Code: 45 — Bauleistungen
Branche: Bauwesen & Infrastruktur
Rechtsgrundlage: VOB (Bauleistungen)

Beschreibung

a) Auftraggeber: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schönheide; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 43; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE; Telefon: +49 377555160; Fax: +49 3775551629; Internet-Adresse: www.gemeinde-schoenheide.de; E-Mail: rathaus@gemeinde-schoenheide.de Los 9, Lüftungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schönheide; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 43; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE; Telefon: +49 377555160; Fax: +49 3775551629; Internet-Adresse: www.gemeinde-schoenheide.de; E-Mail: rathaus@gemeinde-schoenheide.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation e) Ort(e) der Ausführung: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Turnhalle an der Oberschule Schönheide; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 70; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE Los 9, Lüftungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Turnhalle an der Oberschule Schönheide; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 70; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 8 - Sanitärinstallation: 95 m schallgedämmtes Abwasserrohr DN 50- DN 100, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen liefern und montieren 55 m Mehrschichtverbundrohr DN 12 - DN 20, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen liefern und montieren 480 m Trinkwasserrohr aus Edelstahl DN 2 . DN 32, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen liefern und montieren 37 St. sanitäre Einrichtungsgegenstände, inkl. Vorwandelement liefern und montieren 36 St. Kernlochbohrungen in Decken, Mauerwerks- und Trockenbauwänden herstellen Los 8 - Heizungsinstallation: 1 St. Heizkreis bestehend aus Absperr- und Regelarmaturen und Pumpen liefern und montieren 14 St. Ventilheizkörper inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren 6 St. Röhrenradiatoren inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren 250 m Stahlrohr DN 12 - DN 25 inkl. Isolierung und Befestigungsmaterial liefern und montieren 15 St. Kernlochbohrungen Los 9 - Lüftungsinstallation 2 St. Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung 1 St. Kanalventilator 18 St. Luftauslässe 10 St. Kulissenschalldämpfer 16 St. Rohrschalldämpfer 8 St. Einzelraumventilatoren 4 St. Brandschutzklappen 90 m² Lüftungskanal 250 m Wickelfalzrohr 4 St. Dachdurchbrüche g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Beginn: 17.07.2023, Ende: 08.03.2024, Bauzeit in zwei Bauabschnitten; Los 9, Lüftungsinstallation: Beginn: 17.07.2023, Ende: 08.03.2024, Bauzeit in zwei Bauabschnitten j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2757734/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.06.2023, 11:15 Uhr; Bindefrist: 11.07.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Datum: 13.06.2023, 11:15 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schönheide, 08304 Schönheide, Hauptstraße 43, Zimmer 5; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte; Los 9, Lüftungsinstallation: Datum: 13.06.2023, 11:30 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schönheide, 08304 Schönheide, Hauptstraße 43, 08304 Schönheide; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtígte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen nach § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Sachgebiet Kommunalaufsicht; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaber-Buchholz; Land: DE; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

Vergabe-Status

Vergabe-Status: Vergabeergebnis liegt uns nicht vor

Hinweis zur Verwendung: Dieser Auszug fasst die zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Daten zur Vergabe zusammen. Quelle der Daten ist oeffentlichevergabe.de (Beschaffungsamt des BMI), vermittelt durch AusschreibungsRadar. Der Auszug ist eine unverbindliche Aufbereitung öffentlich zugänglicher Bekanntmachungen und keine Urkunde im Sinne der ZPO. Für rechtsverbindliche Zwecke ist immer die Original-Bekanntmachung unter dem oben angegebenen Permalink heranzuziehen. Daten können sich nach dem Erstellungszeitpunkt geändert haben (Folgeversionen, Stornierungen, Korrekturen).