Leuchtentausch LED Elektrotechnische Anlagen Bauteil D; Deutsches Hygiene-Museum Dresden

Stammdaten

Auftraggeber

Stiftung Deutsches Hygiene-Museum

Veröffentlicht

28.06.2024

Notice-Typ

Ausschreibung

Verfahrensart

Öffentliche Ausschreibung (national)

CPV-Code

45 — Bauleistungen

Branche

Bauwesen & Infrastruktur

Rechtsgrundlage

VOB (Bauleistungen)

Beschreibung

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stiftung Deutsches Hygiene-Museum; Bereich/Abteilung: Facility; Straße, Hausnummer: Lingnerplatz 1; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: DE; Telefon: +49 3514846330; Fax: +49 3514846302; E-Mail: vergabe@dhmd.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/A e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stiftung Deutsches Hygiene-Museum; Bauteil D, Kopfbau Nord; Straße, Hausnummer: Lingnerplatz 1; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Im Hygienemuseum Dresden soll ein Leuchtenaustausch im Bauteil D erfolgen. Adresse und Baustellenzufahrt: Deutsches Hygiene-Museum Lingnerplatz 1 01069 Dresden Der Bauteil D ist ein Gebäudeabschnitt im Deutschen Hygiene- Museum, welcher vorwiegend aus Büros besteht. In diesem Bereich sollen im Sockel- und 1. Obergeschoss die Bestandsleuchten unter Verwendung von Umrüstsätzen der Firma lid design GmbH auf LED umgerüstet werden. Dafür müssen die bestehenden Leuchtmitten entnommen und fachgerecht entsorgt werden, bevor die neuen Leuchtmittel eingesetzt werden können. Dabei handelt es sich um folgende Leuchten: 150 Deckenleuchten in den Büros 35 Deckenleuchten im Flur 38 Einbauleuchten in den Fluren 10 Anbauleuchten in den Treppenhäusern 3 Stufenleuchten in den Treppenhäusern Darüber hinaus soll bei 27 dieser Leuchten die Notlich - Überwachungsmodule ausgetauscht und in die Bestandsanlage eingebunden werden. Dabei handelt es sich ausschließlich um den Austausch inkl. Anschluss der Komponenten. Die bestehende Leitungsverlegung soll verwendet werden. Infolge der Bauvorhabens im laufenden Betrieb sind die Arbeiten mit Umsicht und Vorausschau und mit weitgehender Vermeidung von Lärm-, Staub- und sonstigen Belästigungen durchzuführen. Es ist ferner davon auszugehen, dass die Arbeiten nicht kontinuierlich raumweise sondern unter Beachtung spezifischer Bedingungen in den einzelnen Büros unter kontinuierlicher Abstimmung mit den zuständigen Stellen des Hauses durchgeführt werden müssen. Die Arbeiten müssen teilweise in den möblierten Büros durchgeführt werden. Dazu sind eventuell Möbel (Schreib- und Arbeitstische einschließlich der darauf befindlichen Büro- und Kommunikationstechnik) zur Baufeldfreimachung zu verschieben. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 14.10.2024, Ende: 29.11.2024 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. entfällt k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2987079/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.07.2024, 10:00 Uhr; Bindefrist: 03.09.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 23.07.2024, 10:00 Uhr; Ort: online; Personen, die anwesend sein dürfen: - t) Sicherheiten: siehe Formblatt u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: 3 Zahlung (§ 16 VOB/B) Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage. 4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Formblatt w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Formblatt x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabestelle Stiftung Deutsches Hygiene-Museum; Bereich/Abteilung: Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Lingnerplatz 1; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: vergabe@dhmd.de Elektro ,Beleuchtungseinrichtungen

Vergabe-Status

Vergabe-Status

Vergabeergebnis liegt uns nicht vor