München - Revitalisierung uPva - Rosenheimer Platz VTE Ost - VE 11 - Erstellung interimsmaßnahmen für Telekomunikkation, 50-Hz und Erstellung der Effektbeleuchtung

Beschreibung

Weitere Bekanntmachungen desselben Auftraggebers mit ähnlichem Titel und Zeitraum — automatisch verknüpft.

1. Vertragsänderung Sie sind hier

   Zusätzliche Lieferungen/Leistungen beauftragt

   3 Veröffentlichungen

   • 29.07.2024 LÄ08 Aufgrund der Tiefe in der der AN (ProElectra) mit dem Projekt vertraut ist und dem damit einhergehenden Fachwissen über sämtliche Gewerke hinweg, kann dieser die geforderten Leistungen erbringen. Hierbei ist es notwendig diesen AN mit dafür erforderlichen fachlichen Vorkenntnissen im Projekt weiter zu beschäftigen.Pro Electra verfügt über fundierte Kenntnisse und umfassende Erfahrung im Bereich der VTE Rosenheimer Platz Ost, da sie dort bereits die 50-Hz-Anlagen erneuert haben. Diese Vertrautheit ermöglicht eine reibungslose und effiziente Fortführung der Arbeiten, ohne dass eine erneute Einarbeitung erforderlich ist.Eine Änderung des Auftragnehmers würde zu einer Unterbrechung der laufenden Arbeiten führen. Der neue Auftragnehmer müsste sich zunächst in die vorhandenen Bedingungen und den aktuellen Stand der Arbeiten einarbeiten, was zu Verzögerungen führen würde.Durch die Beibehaltung von Pro Electra als Auftragnehmer wird die Qualität der Arbeiten sichergestellt. →
   • 27.11.2023 Die Vertragstermine konnten aus unvorhersehbaren Gründen (komplexer und umfangreicher Umbau) die der AN nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden. Zwischen 25.11.2022 und 30.05.2023 kam es zu Behinderungen in der Bauausführung. Auf der Baustelle kann ab 01.07.2023 der Bauablauf wieder ganz normal laufen. Der AN hat sich bereit gemeldet die beauftragten Leistungen auch nach Vertragsende (bzw. ab 01.07.2023 bis Ende) erbringen zu können. Jedoch möchte der AN eine Preisanpassung der EPs zum Hauptvertrag aufgrund von Materialpreis- und Lohnsteigerungen. →
   • 30.10.2023 Da die unvorhersehbare Komplexität der Baumaßnahme eine nicht unwesentliche terminliche Verzögerung der Gesamtmaßnahme nach sich zog, wurde gemeinsam zwischen Bauüberwachung, AN-Bau und interne Projektleitung auf mögliche Synergieeffekte geprüft, welche die Verzögerungen reduzieren und den Gesamtprojekterfolg sicherstellen würden.Die durch den genannten Komplexität entstandene Bauzeitverlängerung, machte eine Wechsel der Baufirma ohne Gefährdung des Gesamtenprojekterfolges nicht mehr möglich und es wurde aus Kosten- und Zeitersparnis Gründen, von einer erneuten Auschreibung Abstand genommen. Ergänzend zu erwähnen ist, dass in den zu bewertenden Positionen des NT nur die EP angepasst werden sollen. Die voraussichtlichen Abrechnugnsmengen werden dann nach der Verhandlung in Abstimmung mit der Bauüberwachung in System hinterlegt werden. aktuell

Preiseinschätzung