Vertragsänderung
Vertrag geändert
Bauwesen & Infrastruktur
Mehr Details
Bauauftrag
EU-Sektorenrichtlinie
⚠
Geändert: Die Weichen 10 und 11 wurden entgegen der vereinbarten Einbaurichtung bereitgestellt. Für den Einbau war daher eine zusätzliche Drehfahrt notwendig, u…
S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL
DB Netz AG (Bukr 16) · Frankfurt Main · Hessen
Neue Ausschreibungen wie diese — jede Woche per Email
Branche „Bauwesen & Infrastruktur" · kostenlos · Ein-Klick-Abmeldung · DSGVO-konform
Beschreibung
S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL
⚡
KI-Eignungsanalyse
KI-generiertBranche: Bauwesen & Infrastruktur
Ausschreibung für Bauleistungen im Rahmen des Projekts Stuttgart 21, PFA 1.7, spezifisch für Kabelrohrleitungsbau und Kabelzug im Umfeld der GFK-Tiefenfeldleitungen.
Hinweis nach EU AI Act Art. 50: Diese Kurzanalyse wurde automatisiert von einem KI-Modell (Google Gemini) erstellt und ist ausschließlich ein Hilfsmittel zur schnellen Orientierung. Sie ersetzt keine Prüfung der Original-Vergabeunterlagen und ist keine Eignungs- oder Rechtsberatung. Die verbindlichen Angaben entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de. Details zu unserer KI-Nutzung: KI-Transparenz.
Verwandte Bekanntmachungen
📅 .icsWeitere Bekanntmachungen desselben Auftraggebers mit ähnlichem Titel und Zeitraum — automatisch verknüpft.
-
Vertragsänderung Sie sind hier
Zusätzliche Lieferungen/Leistungen beauftragt
65 Veröffentlichungen
- 11.05.2026 Die Weichen 10 und 11 wurden entgegen der vereinbarten Einbaurichtung bereitgestellt. Für den Einbau war daher eine zusätzliche Drehfahrt notwendig, um die Weichen in die korrekte Lage zu bringen. aktuell
- 13.04.2026 MKA127 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA238 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 13.04.2026 MKA111 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA149 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA163 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA214 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA253 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 12.02.2026 AvL 0052: Die Änderung ist aufgrund des Eigenbedarfs des Auftraggebers für vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Pfaffensteigtunnels erforderlich geworden. / MKA 255 / NT 255: Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 02.02.2026 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 14.01.2026 048 Die Änderung ist erforderlich, um nach Aufhebung der Stilllegung die Befahrbarkeit der Weichen 10, 11 und 20 sicherzustellen. Ohne diese Maßnahmen können die Weichen nicht genutzt werden. Darüber hinaus sind die Arbeiten notwendig, um den Betrieb während und nach den Sperrpausen 58 und 61 reibungslos zu gewährleisten und die Sicherheit im Gleisbereich zu erhalten. 049 Die Vertragsleistungen beinhalten die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ist die Aufteilung des vorhandenen Haufwerks auf der BE-Fläche GFK Echterdingen in zwei Haufwerke (Betonbruch und Bodenanteile) erforderlich. 050 Die Änderungen sind erforderlich, um die Sicherheit von Reisenden und Mitarbeitenden zu gewährleisten sowie die Kabelinfrastruktur vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen, Vandalismus und Nagetieren zu schützen. Sie stellen sicher, dass die Arbeiten ordnungsgemäß abgeschlossen werden können und der anschließende Kabelzug im Januar ohne Verzögerungen oder Sicherheitsrisiken durchgeführt werden kann 051 Die Änderung ist aufgrund des Eigenbedarfs des Auftraggebers für vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Pfaffensteigtunnels erforderlich geworden. 198 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 209 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 217 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 218 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 220 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 228 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten und verlängerter Bauzeit erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 230 Die Änderung wurde erforderlich, da die Leistungen an den Weichen 10, 11, 20, 21 und 22 im ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen waren und die DB-Projektleitung die Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2025 angeordnet hat. Zudem waren zusätzliche Arbeiten wie Baustelleneinrichtung, Belastungsstopfgänge sowie Schweiß- und Schleifarbeiten notwendig, um die vertraglich geforderte Qualität und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. 231Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten und verlängerter Bauzeit erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 232 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 240 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 241Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 242 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 243 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 244 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 15.09.2025 MKA 112 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA 205 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten und verlängerter Bauzeit erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 03.09.2025 MKA203-Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergebt sich nun die Herstellung einer Eingleisstelle
- 19.08.2025 AvL Nr. 0047 Im Rahmen der Ausführungsplanung hat sich ergeben, dass die Gründungsvariante auf Rammrohrfundamente mit Aufsetzmästen des Systems Invatec umgestellt wird. Diese Lösung ermöglicht eine schnellere und flexiblere Umsetzung der Gleisgassenbeleuchtung, reduziert Eingriffe in den Untergrund und berücksichtigt die erforderliche Kampfmitteluntersuchung. Zudem bietet die Bauart Langloch – Variante a bessere Anpassungsmöglichkeiten bei der Mastausrichtung
- 13.08.2025 MKA/NT Nr. 121 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können
- 07.08.2025 MKA/NT Nr. 199 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 06.08.2025 MKA162 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabelzugarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA164 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA178 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können MKA184 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA188 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA191 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabelzugarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA200 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA204 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabelzugarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA210 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 09.07.2025 AvL- Nr. 0043 - Zur Sicherung gegen unbefugtes Betreten der Baustelle ist der Zugang am Bahnhof Filderstadt mit einem Bauzaun abzusperren. AvL-Nr. 0045 - Die Änderung des Lieferorts erfolgt, um den Prellbock an einem Standort bereitzustellen, an dem er unmittelbar für ein weiteres Projekt genutzt werden kann. Dies optimiert den Ressourceneinsatz und unterstützt eine effizientere Projektabwicklung.
- 26.06.2025 MKA/NT Nr. 0155 - Die Änderung wurde notwendig, weil der LAP vom 17.07.2024 die Wiederaufarbeitung der Schwellen vorsieht. Somit musste von der ursprünglichen Planung zur Entsorgung abgewichen werden. Außerdem unterstützt der übermittelte Flyer die fachgerechte Lagerung der Schwellen. Dadurch sind zusätzliche Leistungen erforderlich geworden, um den geänderten Anforderungen gerecht zu werden.
- 26.06.2025 AvL0003-F4 - Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.
- 13.06.2025 AO Nr. 0042 Die Umverlegung des KS250a ist erforderlich, da der geplante Einbau der QSS Weiche 20 an der bisherigen Lage des Kabelschachts nicht möglich ist.
- 10.06.2025 AO-Nr. 0041 Umstellung des Bauablaufs um die Sperrpause des Oberbauprogramms nutzen zu können. Diese Sperrpause war bei Vertragsabschluss nicht vorgesehen, wird aber genutzt um den Werkerfolg erreichen zu können.
- 20.05.2025 MKA040) Zusätzliche Sperrpause des Oberbauprogramms vom 13.06.2025 bis zum 11.07.2025, welche nach Vertragsabschluss hinzugekommen ist MKA044) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA135) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA136) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können MKA167) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können MKA187) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabelzugarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA189) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 10.04.2025 NT 0182 - Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. NT 0183 - Aus Effizienzgründen und zur der optimalen Auslastung der Sperrpausen sind die geänderten Leistungen erforderlich, um somit die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können NT 0186 - Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. NT 0190 - Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 25.03.2025 AvL 0171 und AvL 0172 - Es sind zusätzliche und geänderte Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 19.03.2025 NT 0170 - Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, aufgrund geänderter Bautechnologie inkl. Logistik, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. NT 0179 - Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Funktionsfähigkeit und Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 24.02.2025 AvL 0036 - Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.
- 19.02.2025 NT 0118 - Geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0122, NT 0143 und NT 0177 - Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0168 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 18.02.2025 AvL 0035 - Geänderte und zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 13.02.2025 AvL33: Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können AvL34: Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 17.01.2025 NT 0094 und NT 0142 - Geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 13.01.2025 AvL 0032 - Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0141 - Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0160 - Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 09.01.2025 NT 0103 - Zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistungen.
- 03.01.2025 NT 0114, NT 0116 und NT 0124 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0119 und NT 0123 - Geänderte und zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0139 - Geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 02.01.2025 NT 0026 - Zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung.
- 19.11.2024 AvL 0031 - Planung und Umsetzung der technischen Bewetterung. NT 0113 - Geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 11.11.2024 NT 0159 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 04.11.2024 Auch in TED EU publiziert
- 31.10.2024 NT 0138 - Geänderte und zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 21.10.2024 NT 0075, NT 0106, NT 0110, NT 0151, NT 0157 und NT 0158- Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0109 - Geänderte und zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 25.09.2024 AvL 0028 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL 0030 - Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 03.09.2024 AvL 0027 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 28.08.2024 AvL 0026 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. MKA 0144 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0050 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0128 - Zusätzliche Leistung zur Erfüllung der Vertragsleistung.
- 22.08.2024 NT 0091 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0102 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0117 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 20.08.2024 AvL 0025 - Zusätzliche Leistungen, um den werkvertraglichen Erfolg sicherstellen zu können. NT 0087 - Geänderte und zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0115 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 19.08.2024 AvL 0024 - Zusätzliche Leistung, um den werkvertraglichen Erfolg sicherstellen zu können.
- 15.08.2024 NT 0073 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0085 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT 0108 - Geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 15.07.2024 MKA093 Geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. MKA107 Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 15.07.2024 AvL0023 Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 05.07.2024 AvL 0050 - Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen.
- 05.07.2024 NT 0095 - Notwendig zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 13.05.2024 NT 0104 - Zusätzliche Leistung zur Erfüllung der Vertragsleistung.
- 10.05.2024 NT 0100 - Zusätzliche und geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 07.05.2024 NT 0092 - Geänderte Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 07.05.2024 NT 0036 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 30.04.2024 NT 0060 - Zusätzliche Leistung aufgrund Optimierung Bauablauf und Logistik
- 30.04.2024 NT 0077 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 30.04.2024 NT 0088 - Erforderlich zusätzliche Leistung um den Werkerfolg sicherstellen zu können
- 30.04.2024 NT 0082 - Zusätzliche Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können
- 30.04.2024 NT 0056 - Durchführung von Tiefensondierungen
- 30.04.2024 NT 0081 - Zusätzliche Leistung zur Erfüllung der Vertragsleistung
- 30.04.2024 AvL 0022 - Erstellung Verkehrszeichenpläne für die Zu- und Abfahrt auf die Flughafenstraße.
- 30.04.2024 NT 0090 - Zusätzliche Leistung, um den Werkerfolg sicherstellen zu können
- 30.04.2024 NT 0068 - Inkrafttreten Mantelverordnung
- 01.03.2024 Sperrpausenoptimierung 2024
- 01.03.2024 Schichtausfall aufgrund fehlender Sicherung 07. und 08.10.2023
- 01.03.2024 Schichtausfall aufgrund fehlender Sicherung 23.10.2024
- 06.02.2024 Entsorgung Gleisschotter bis Z2
- 06.02.2024 Beräumung Materialien Dritter Gleis 208 TSV
- 06.02.2024 Tiefenentwässerungsarbeiten
Preiseinschätzung
Basierend auf 526 vergleichbaren Vergabeergebnissen:
Statistische Auswertung öffentlicher Zuschlagswerte. Keine Preisempfehlung.
Ähnliche Ausschreibungen
📬
Ähnliche Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie automatisch passende Aufträge — bevor Ihre Wettbewerber davon erfahren.
Personalisiertes Suchprofil einrichten → · Für Einkaufsabteilungen: Rechnung per Überweisung →