Vertragsänderung
Vertrag geändert (2024)
Bauwesen & Infrastruktur
Mehr Details
Bauauftrag
EU-Sektorenrichtlinie
⚠
Geändert: NT-L2-056 - Zusätzliche Planungsleistungen SÜ B312
S21, PFA 1.3a, VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 1: VE 10 light und Los 2: VE NBS Ost
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) · Stuttgart · Baden-Württemberg
Neue Ausschreibungen wie diese — jede Woche per Email
Branche „Bauwesen & Infrastruktur" · kostenlos · Ein-Klick-Abmeldung · DSGVO-konform
Beschreibung
Der Aufttraggeber plant eine Hochgeschwindigkeitsstrecke (ABS/NBS) zwischen Stuttgart und Augsburg. Die baulichen Anlagen im Bereich des Planfeststellungsabschnittes (PFA) 1.3a umfassen den autobahnparallelen, hauptsächlich oberirdischen Verlauf der zweigleisigen Neubaustrecke (NBS) auf den Fildern sowie die Errichtung und die Anbindung der Station NBS mit dem Flughafentunnel an die Neubaustrecke. Im Westen schließt der PFA 1.3a an den PFA 1.2, Fildertunnel, und im Osten an den PFA 1.4, Filderbereich bis Wendlingen am Neckar, an. Außerdem besteht eine Schnittstelle zur Flughafenanbindung durch die im PFA 1.3b planfestzustellende Flughafenkurve.
⚡
KI-Eignungsanalyse
KI-generiertBranche: Bauwesen & Infrastruktur
Ausschreibung für Rohbauarbeiten im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm (ABS/NBS Stuttgart-Augsburg).
Hinweis nach EU AI Act Art. 50: Diese Kurzanalyse wurde automatisiert von einem KI-Modell (Google Gemini) erstellt und ist ausschließlich ein Hilfsmittel zur schnellen Orientierung. Sie ersetzt keine Prüfung der Original-Vergabeunterlagen und ist keine Eignungs- oder Rechtsberatung. Die verbindlichen Angaben entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de. Details zu unserer KI-Nutzung: KI-Transparenz.
Verwandte Bekanntmachungen
📅 .icsWeitere Bekanntmachungen desselben Auftraggebers mit ähnlichem Titel und Zeitraum — automatisch verknüpft.
-
Vertragsänderung Sie sind hier
Zusätzliche Lieferungen/Leistungen beauftragt
113 Veröffentlichungen
- 26.02.2026 Die Durchführung der Leistung erfordert besondere Gerätschaften und Kenntnisse des Umfeldes und muss unmittelbar umgesetzt werden. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 12.02.2026 Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen.
- 03.02.2026 NT-L1-235 Zusätzlichen Leistungen für das Empfangsgebäude ZZ im Zuge der Bauausführung. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 03.02.2026 NT-L2-060 Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich.
- 15.01.2026 NT-L2-088 Zusätzliche Leistungen für die EÜ und SÜ B313. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6 NT-L1-125 Zusätzliche Leistungen für die Herstellung der Innenschalen in den Stationsröhren. Anpassung der Blockfugeneinteilung sowie der damit verbundenen Änderung der Blocklängen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. NT-L1-238 Zusätzliche Leistungen für bei der Erstellung der Statik für die Außenschale des Entrauchungsbauwerks Mitte mittels 3D FE-Berechnungen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-323 Die Durchführung der Leistung erfordert besondere Gerätschaften und Kenntnisse des Umfeldes und ist kurzfristig umzusetzen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 25.11.2025 AvL-L2-074 Eine klare Trennung von Verantwortung und Gewähr kann bei der Erbringung der geänderten Leistung nicht erfolgen. Ungeachtet der fehlenden praktischen Umsetzbarkeit würde ein theoretischer Wechsel des AN vermeidbare Mehrkosten in erheblichem Umfang nach sich ziehen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6 NT-L2-087 Zusätzliche Leistungen für die EÜ und SÜ B313. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6
- 25.11.2025 AvL-L1-296 Sicherung der Schächte gegen Überschüttung AvL-L1-321 Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-322 Eine klare Trennung von Verantwortungsbereichen und Gewähr bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistung ist nicht möglich. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 14.11.2025 NT-L1-170 Zusätzlichen Leistungen für für die Neustrukturierung Kabeltrassen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. NT-L1-226 Aufrechterhaltung der Leistungen für die Gemeinkosten (Baustellengemeinkosten) für die Weiterführung der Baustelle ab Mai 2025 bis Juni 2026. AvL-L1-318 Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. Eine klare Trennung von Verantwortung/ Gewährleistung bei der Erbringung der Leistung ist nicht möglich. AvL-L1-319 Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. AvL-L1-320 Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6
- 04.09.2025 Auch in TED EU publiziert
- 03.09.2025 AvL-L1-316 Zusätzliche Leerrohre herstellen im Schallbauwerk West. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6 AvL-L1-317 Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. Eine klare Trennung von Verantwortung und Gewährleistung bei der Erbringung der Leistung ist nicht möglich.
- 13.08.2025 NT-L1-100 Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination des AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich.
- 06.08.2025 NT-L1-151 Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. NT-L1-234 Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich.
- 06.08.2025 NT-L2-031 Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges NT-L2-062 Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. NT-L2-077 Zusätzliche Leistungen für SÜ Plieningen für die Ausstattungen an der B312/ an der L1204/ an der L1192. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 11.06.2025 Auch in TED EU publiziert
- 10.06.2025 NT-L1-192 Diverse zusätzliche Leistungen für den Innenausbau Bahnsteig Station NBS. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-314 Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.
- 28.05.2025 Auch in TED EU publiziert
- 27.05.2025 NT-L1-227 - Zusätzlichen Leistungen für Erhöhten Planungsaufwand der Bewehrung Stationsröhren und angrenzender Bauteile. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 8. NT-L1-230 - Zusätzliche Leistungen für die Verpressarbeiten der zusätzlichen Injektionsschläuche im Längs- und Radialschlitz der monolithischen Sohlblöcke im Bereich BBW West + Ost, Nord- und Südröhre. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-312 - Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL-L1-313 - Zusätzliche Leistungen in Form von Miete, Vorhaltung, Betrieb, Instandhaltung von temporären Versorgungseinrichtungen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 26.05.2025 Auch in TED EU publiziert
- 23.05.2025 AvL-L1-306 Eine hypothetische Herauslösung dieser Teilleistung aus dem Hauptvertrag hätte erhebliche Schnittstellen, vermeidbare Mehrkosten und terminliche Verzögerungen zur Folge. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-307 Eine hypothetische Herauslösung dieser Teilleistung aus dem Hauptvertrag hätte erhebliche Schnittstellen, vermeidbare Mehrkosten und terminliche Verzögerungen zur Folge. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6 AvL-L1-310 Eine hypothetische Herauslösung dieser Teilleistung aus dem Hauptvertrag hätte erhebliche Schnittstellen, vermeidbare Mehrkosten und terminliche Verzögerungen zur Folge. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-311 Eine hypothetische Herauslösung dieser Teilleistung aus dem Hauptvertrag hätte erhebliche Schnittstellen, vermeidbare Mehrkosten und terminliche Verzögerungen zur Folge. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 14.05.2025 Auch in TED EU publiziert
- 13.05.2025 NT-L1-189 und NT-L1-220 - Zusätzlichen Leistungen und Zusatzmaßnahmen bei der Herstellung von Tunnelblöcken Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. NT-L1-206 - Zusätzlichen Leistungen für die Inbetriebnahme der NBS Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 6.
- 29.04.2025 NT-L2-070 - Zusätzlichen Leistungen und Zusatzmaßnahmen für für die Bundesautobahn A8. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 28.04.2025 AvL-L1-303 - Zusätzliche Leistungen zur Herstellung der Tunnelausrüstung. Herstellen der Planungsleistungen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-309 - Zusätzliche Leistungen in Form von Miete, Transport und Aufbau von Lüfter. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 11.04.2025 Auch in TED EU publiziert
- 10.04.2025 AvL-L1-308 - Zusätzliche Leistungen in Form von Lieferung und Einbau von Wettertore. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 07.04.2025 Auch in TED EU publiziert
- 04.04.2025 NT-L1-208 - Zusätzlichen Leistungen für das Empfangsgebäude ZZ im Zuge der Bauausführung. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-302 - Zusätzliche Leistungen zur Herstellung des Notausgangs West. Herstellen der Betonbauarbeiten gemäß Ausführungsplanung. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-304 - Herauslösen der Teilleistung hätte erhebliche Schnittstellen, terminliche Verzögerungen und vermeidbare Mehrkosten zur Folge. AvL-L1-305 - Zusätzliche Leistungen zur Herstellung der Außenanlage am Mobilfunkmasten im Zulauf Ost. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 02.04.2025 Auch in TED EU publiziert
- 01.04.2025 AvL-L1-290 - Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. AvL-L1-260, AvL-L1-270 und AvL-L1-280 - Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags und war zur Erbringung des Gesamtvertrages zwingend notwendig. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich.
- 28.03.2025 Auch in TED EU publiziert
- 27.03.2025 NT-L2-072 - Zusätzliche Planungs- und Bauleistungen der AS-Plieningen – Abrolldamm, Ausfahr- und Einfahrrampe. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 19.03.2025 Auch in TED EU publiziert
- 18.03.2025 NT-L1-212 - Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. NT-L1-216 - Die Leistung der Prüfung der Funktionstüchtigkeit der Erdungsanlagen in den Bereichen der bergmännischen Bauweise, den Schächten, Trögen und offenen Bauweisen ist nicht Bestandteil der Hauptvertragsleistung. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
- 03.03.2025 Auch in TED EU publiziert
- 28.02.2025 NT-L1-219 - DB PSU, PFA 1.3a, VE Rohbau FHA Los 1 - NT-L1-219 - Verschließen der Firstspaltöffnungen.
- 24.02.2025 AvL-L1-300 - Verfüllung Bestandsschacht 21 der Grundwasserentlastung EÜ Neue Landesmesse.
- 19.02.2025 AvL-L1-297 - Sicherungsmaßnahmen Einschaltung OLA.
- 18.02.2025 AvL-L1-293 - DB PSU, PFA 1.3a, VE Rohbau FHA Los 1 - Instandsetzung Fallrohr AS Messe Nord.
- 14.02.2025 AvL-L2-073: Herstellung von Pumpleitungen und Einbau elektrisch betriebener Lüfter
- 14.02.2025 AvL-L1-298:Abbruch Schachtsicherung ZO AvL-L1-299:Beschleunigungsmaßnahmen Schacht ZO
- 12.02.2025 AvL-L1-294: Maßnahmen für den späteren Tunnelanschluss
- 20.01.2025 NT-L2-051 - Zusätzliche Leistungen Hebeanlagen Los 2.
- 15.01.2025 AVL-Nr. L2-280 - Instandsetzung Beton zwischen den Trögen.
- 09.01.2025 Auch in TED EU publiziert
- 08.01.2025 NT-L1-191 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-Nr.: L1-199 - Erfüllung neuer technischer Erfordernisse. AvL-L1-291 - Böschungssanierung. AvL-L1-292 - Bauwerksübergreifende Kabelgefäßsystemplanung.
- 06.01.2025 Auch in TED EU publiziert
- 03.01.2025 NT-L2-030 - AS Plieningen/B312 - VZB Kragarme RPS/LHS und WW Beschilderung. NT-L2-059 - Ing. Bau Ein und Ausfahrrampe inkl. EÜs und SÜs. NT-L2-082 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 29.10.2024 Auch in TED EU publiziert
- 28.10.2024 AvL-L1-287 - Herstellung Böschung.
- 21.10.2024 NT-L1-160 - Zusätzliche Maßnahmen Böschungssicherung EÜ Neue Landesmesse. AvL-L1-286 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 02.10.2024 NT-L1-194, NT-L1-196 und NT-L1-201 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 24.09.2024 NT-L2-068 - L1204 - Rückbau und Rekultivierung.
- 23.09.2024 NT-L1-143 - Fortschreibung HLV Vortriebs-BE (BBW Stationsröhre).
- 20.09.2024 NT-L2-066 - NBS Trasse - PP 160.04 - Seitenweg. NT-L2-068 - L1204 - Rückbau und Rekultivierung.
- 20.09.2024 NT-L1-168 - Änderung Asphaltaufbau Rad- und Wirtschaftsweg und Seitenweg. NT-L1-175 - Anpassung der Kanalherstellung. NT-L1-180 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-182 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 19.09.2024 Auch in TED EU publiziert
- 18.09.2024 Auch in TED EU publiziert
- 18.09.2024 NT-L2-079 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L2-080 - Die geplanten Bohrpfähle sind zur Ausbildung der Köcher für die Träger zu klein. Um den Werkerfolg herstellen zu können, sind die Änderungen notwendig. NT-L2-081 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 17.09.2024 NT-L1-175 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-185 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-186 - Die geplanten Bohrpfähle sind zur Ausbildung der Köcher für die Träger zu klein. Um den Werkerfolg herstellen zu können, sind die Änderungen notwendig. NT-L1-187 - Besichtigungswagen bergm. Zulauf West. NT-L1-188 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L1-262E - Ergänzung zur AvL-L1-262, Erstellung AP und Bauausführung Rettungsplatz Ost (inkl. LöWa-Behälter).
- 13.09.2024 NT-L1-160 - Zusätzliche Maßnahmen Böschungssicherung EÜ Neue Landesmesse.
- 09.09.2024 Auch in TED EU publiziert
- 06.09.2024 NT-L2-085 Sammelnachtrag Eisenbahnüberführungen - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 26.08.2024 Auch in TED EU publiziert
- 23.08.2024 AvL-L1-285 - Wiederherstellung Böschung.
- 15.08.2024 AvL-L1-284 - Hier: Erstellung CSM Unterlagen für Bauwerke Dritte. NT-L1-156 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-162 - Sammelnachtrag Gäubahn. NT-L1-164 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 13.08.2024 AvL-L2-071 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L2-283 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L2-038 - Wiederherstellung der Sicherheitsdrainage und Wartungsweg Widerlager EÜ und SÜ B312.
- 13.08.2024 NT-L1-121 - Zusätzliche Leistungen bei den Hebeanlagen Los1.
- 13.08.2024 NT-L2-051 - Zusätzliche Leistungen Hebeanlagen Los 2.
- 13.08.2024 AvL-L1-269 - Herstellung der durchgängigen Inbetriebnahmefähigkeit der Neubaustrecke. AvL L1-278 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L1-279 - Notausgang Ost-Anpassung der Wände im TK-Raum. AvL-L1-280 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L1-281 - Planungsüberarbeitung Schleusenwände in VBW 1-5. AvL-L1-282 - Planungsüberarbeitung Lasten aus MFS und FF auf Kabelschächte. NT-L2-069 - Bestandstrog B312, geändertes Geländer. NT-L1-088 - DB PSU, PFA 1.3a, VE Rohbau FHA Los 1 - NT-L1-088 - Zulage Behinderung Verfüllung mit Streifen.
- 08.07.2024 Auch in TED EU publiziert
- 05.07.2024 NT-L1-120 Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 24.06.2024 AvL-L1-281 - Planungsüberarbeitung Schleusenwände in VBW 1-5. AvL-L1-282 - Planungsüberarbeitung Lasten aus MFS und FF auf Kabelschächte. NT-L1-108 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-147 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 21.06.2024 NT-L1-184 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L1-280 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 21.06.2024 NT-L2-078 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 19.06.2024 Auch in TED EU publiziert
- 18.06.2024 NT-L1-144 - Profilbeton auf querenden Bauwerken der NB.
- 13.06.2024 AvL-L1-279 - Notausgang Ost-Anpassung der Wände im TK-Raum.
- 12.06.2024 AvL-L2-072 - Abdichtung der Kabeldurchführungen des Betriebsgebäudes B312 und des Schachts S-01
- 07.06.2024 AvL-L1-277 - Planung und Ausführung von Geländer und Handläufen. AvL-L1-278 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 07.06.2024 NT-L1-136 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-146 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 04.06.2024 AvL-L1-278 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 29.05.2024 NT-L1-408 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 29.05.2024 NT-L1-124 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
- 29.05.2024 NT-L1-051 - Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.
- 29.05.2024 NT-L2-052 - NBS-Trasse - Unterfangung Querung Bau-km 13+690 Rommel
- 29.05.2024 NT-L1-163 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können
- 29.05.2024 NT-L1-003 - Bestandstrog B312, geändertes Gelände
- 29.05.2024 NT-L2-053 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können
- 29.05.2024 NT-L2-069 - Bestandstrog B312, geändertes Geländer
- 13.05.2024 AvL L1-260 - Anordnung zum Kabeltiefbau
- 13.05.2024 AvL-L1-276 - Planungsüberarbeitung Bahnkantenstein
- 13.05.2024 AvL-L-2-068 - Erfüllung der im Bauvertrag vorgesehenen Abstimmung (Zusage A.4.4.2 aus dem Planfeststellungsverfahren) zur Rekultivierung der Ackerböden.
- 13.05.2024 AvL-L1-272 - Erfüllung der im Bauvertrag vorgesehenen Abstimmung (Zusage A.4.4.2 aus dem Planfeststellungsverfahren) zur Rekultivierung der Ackerböden
- 13.05.2024 AvL-L1-263 - Instandshaltungskonzept für Rückhalteraum BW.Nr. 3.4110
- 13.05.2024 AvL-L1-257E - Ergänzung zur AvL-L1-257 Berührschutz Bestandsbauwerke
- 13.05.2024 AvL-L1-263 - AvL-L1-263 Errichten einer Parkbucht "mobile NEA" am Rettungsplatz West
- 13.05.2024 AvL-L-2-070 - Erfüllung technischer Erfordernis
- 13.05.2024 AvL-L2-063 - Erfüllung logistischer Erfordernis
- 13.05.2024 AvL-L1-275 - Durchbrüche Decken U4, U6, U8
- 13.05.2024 NT-L1-148 - Zusätzliche Planungsleistungen EÜs Los1
- 13.05.2024 AvL-L-2-069 - Erfüllung technischer Erfordernis.
- 13.05.2024 NT-L1-109 - Böschungssicherung mit Natursteinen
- 13.05.2024 AvL-L1-273 - Instandshaltungskonzept für Rückhalteraum BW.Nr. 3.4110
- 13.05.2024 NT-L2-056 - Zusätzliche Planungsleistungen SÜ B312 aktuell
- 13.05.2024 AvL-L1-270 - Erfüllung technischer Erfordernis
- 13.05.2024 AvL-L1-264 - Erfüllung technischer Erfordernis
- 13.05.2024 NT-L2-067 - Mehrkosten Bauwerksentwässerung SÜ
- 13.05.2024 NT-L1-127 - RRB 4, BE Fläche Oberbodenlager 5
- 10.05.2024 AvL L1-260 - Anordnung zum Kabeltiefbau
- 10.05.2024 AvL-L-2-070 - Erfüllung technischer Erfordernis.
- 10.05.2024 AvL-L-2-068 - Erfüllung der im Bauvertrag vorgesehenen Abstimmung (Zusage A.4.4.2 aus dem Planfeststellungsverfahren) zur Rekultivierung der Ackerböden
- 10.05.2024 AvL-L-2-069 - Bauleistung
- 10.05.2024 NT-L1-157 - Erfüllung neuer technischer Erfordernisse
Preiseinschätzung
Basierend auf 1.544 vergleichbaren Vergabeergebnissen:
Statistische Auswertung öffentlicher Zuschlagswerte. Keine Preisempfehlung.
Ähnliche Ausschreibungen
📬
Ähnliche Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie automatisch passende Aufträge — bevor Ihre Wettbewerber davon erfahren.
Personalisiertes Suchprofil einrichten → · Für Einkaufsabteilungen: Rechnung per Überweisung →